_____________________________

_____________________________

(наименование суда)

_____________________________

_____________________________

(почтовый адрес)

ИСТЕЦ:_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

(Ф.И.О., адрес, телефон)

ОТВЕТЧИК:_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

(Ф.И.О., адрес, телефон)

ТРЕТЬИ ЛИЦА:_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

(При наличии.
Указать адрес, телефон)

ЦЕНА ИСКА:_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

(сумма, рублей)

Исковое заявление
о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков
начала работ по договору строительного подряда

В соответствии с условиями договора строительного подряда, заключенного "___"___________ 20__ г. между мною ________________________ (заказчик) и ответчиком _________________________________________ (подрядчик), подрядчик обязан приступить к работам по возведению для моих личных нужд жилого дома ________________________________________________________________________________________________________________ (характеристики объекта) не позднее "__"______ 20__ г. (п. ___ договора).

Фактически ответчик приступил к выполнению строительных работ только "__"______ 20__ г., т.е. просрочка составила ____ календарных дней.

В соответствии с п. ___ договора строительного подряда за нарушение начального срока выполнения работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере __% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

Мною в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении "___"__________ 20__ г. было направлено предложение добровольно уплатить мне ___________ рублей (неустойка за ___ дней просрочки начала работ).

В письменном ответе от "___"__________ 20__ г. ответчик мое требование не признал, сославшись на отсутствие у него материалов, необходимых для начала работ.

Однако возражения ответчика нельзя считать обоснованными, т.к. наличие у него материалов, необходимых для начала работ, по состоянию на "__"_____ 20_ г. подтверждается _____________ (привести доказательства).

Таким образом, ответчик ненадлежащим образом исполнил свое обязательство начать работы в сроки, предусмотренные договором.

На основании изложенного, руководствуясьст. 708ГК РФ,

прошу:

взыскать с ответчика в мою пользу подлежащую уплате неустойку за ____ дней просрочки начала строительных работ в размере _____________ рублей. Расчет неустойки прилагается.

Приложения:

1. Договор строительного подряда от "__"_____ 20_ г. - на _ стр.;

2. Копия согласованного сторонами графика производства строительных работ - на ___ стр.;

3. Копия заказного письма от "__"______ 20__ г. - на __ стр.;

4. Уведомление о вручении заказного письма - на __ стр.;

5. Ответ подрядчика от "___"________20__ г.

6. Расчет подлежащей взысканию неустойки - на ___ стр.;

7. Документы, подтверждающие наличие у подрядчика материалов, необходимых для начала работ, - на ___ стр.;

8. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, - на ___ стр.;

9. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: "___"___________ 20__ г.

Подпись истца